Образец договор подряда с монтажником

Типовой договор на монтажные работы деревянных изделий для физических лиц

Образец договор подряда с монтажником

ДОГОВОР № {НомерДоговора}

на выполнение монтажных работ на объекте. 

Екатеринбург {Дата}

{КонтактноеЛицоКонтрагента (именительный)}, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с однойстороны, и  предприниматель Пашин Петр Сергеевич, в лице Главного бухгалтера Улановой Любови Борисовны, 

действующего на основании Доверенности № 3от 09.01.2019 г., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в дальнейшем именуемые «Стороны»,заключили настоящий Договор Подряда, в дальнейшем именуемый «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс монтажных работ по адресу: {ЗаполняемоеПоле1}, 

а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

1.2. Заказчик оплачивает стоимость работ выполняемых Подрядчиком в соответствии всоответствие со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему договору, которое является неотъемлемой его частью).

1.3. Работы выполняются силами Подрядчика, с использованием его материалов, оборудования и инструментов. 

1.4. Объем работ указывается в спецификации (Приложение №1 к настоящему договору, которое является неотъемлемой его частью).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет {Сумма Документа}({Сумма Документа Прописью}). Стоимостью работ по настоящему Договору учтены все расходы и издержки Подрядчика при выполнении работ согласно условиям настоящего Договора. Стоимость работ по настоящему Договору может быть изменена на основании изменения объема работ в соответствии с Разделом 3 настоящего Договора.

Цена работ, указанных в Спецификации(Приложение № 1 к настоящему договору, которое является неотъемлемой его частью) увеличению не подлежит, за исключением случаев, когда с момента заключения договора до начала выполнения работ на объекте произошло существенное ухудшение качества обрабатываемых деревянных конструкций, которое может явиться причиной увеличения трудоемкости проведения работ.

2.2. Заказчик производит целевой авансовый платёж в размере 100% от общей стоимости работ,указанной в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору, которое является неотъемлемой его частью).

Заказчик вносит авансовый платеж не позднее 5 календарных дней до даты начала выполнения работ, определенной настоящим договором.

Цена выполнения работ,указанная в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору, которое является неотъемлемой его частью), не может быть изменена после внесения целевого авансового платежа Заказчиком.

2.3. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, либо наличным расчетом.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН:

3.1.1. Выполнить работы, надлежащего качества.

3.1.2. Предоставлять по требованию Заказчика всю информацию о ходе выполнения работ.

3.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика, в случае возможного изменения сроков выполнения монтажных работ, или невозможности по каким-либо причинам выполнить работы.

3.1.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его завершения в срок.

3.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:

3.2.1. Передать Подрядчику всю необходимую документацию, в том числе план и экспликацию помещений, схемы электропроводки в помещениях, для проведения работ Подрядчиком.

3.2.2. Обеспечить своевременную оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

3.2.3. Предоставить Подрядчику все необходимые условия для проведения работ, а именно:• допуск в течение рабочего дня в помещения, где должны производиться работы;• электропитание 220В;

3.2.4. В случае неготовности помещений для проведения работ сроки выполнения работ увеличиваются на то время, которое уйдет на подготовку помещения.

3.2.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования,результатов выполненных работы Подрядчиком до момента ее приемки при условии, выполнения указанных работ Подрядчиком в помещении Заказчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ по договору составляет {Заполняемое Поле 2} календарных дней с момента начала работ, если этому не препятствуют погодные условия (ливни, метели, низкая температура и т.д.).

В случае неготовности помещений для проведения работ, или в иных случаях,когда работы не могут быть проведены по вине Заказчика, сроки выполнения работ по договору увеличиваются на то время, в течение которого Подрядчик не имел возможности производить работы.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

5.1. После завершения монтажных работ Подрядчиком, Заказчик подписывает Универсальный передаточный документ или Акт приема-передачи выполненных работ в случае отсутствия претензий к качеству и срокам.

6.ГАРАНТИЯ

6.1. Гарантийные обязательства распространяются на подтвержденные дефекты монтажных работ.

6.2. Гарантия длится в течение 12 месяцев, и начало гарантии фиксируется от момента подписания Универсального передаточного документа или Акта приема-передачи выполненных работ.

6.3. Гарантия действительна при наличии Договора и Универсального передаточного документа или Акта приема-передачи выполненных работ.

6.4. Подрядчик не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный вследствие ошибок при эксплуатации, небрежности, ненадлежащего содержания и хранения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7.2. За нарушение сроков платежей Заказчиком, предусмотренных в разделе 2 настоящего договора,Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы по настоящему договору с Заказчиком, но не более 20% от общей стоимости договора.

7.3. За нарушение сроков выполнения работ, а также согласованных сроков для устранения недостатков, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 20% от общей стоимости договора.

7.4. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за необходимую квалификацию персонала, соблюдение им правил техники безопасности,пожарной и промышленной безопасности, производственной санитарии и инструкций по охране труда несет Подрядчик.

7.5. Ответственность за причинение вреда третьим лицам при выполнении Работ по вине Подрядчика несет Подрядчик, по вине Заказчика – Заказчик.

7.6. Подрядчик несет полную ответственность за имущественные убытки, которые могут возникнуть у Заказчика или у третьих лиц при нарушении Подрядчиком выполнения работ,предусмотренных в данном Договоре. Подрядчик обязуется самостоятельно разрешить все претензии и требования, которые в связи с данным фактом выдвигают третьи лица или Заказчик.

7.7. В случае если с момента подписания Акта приема-передачи объекта в работу до окончания выполнения работ на объекте доступ на объект имеют другие бригады кроме Подрядчика, то Подрядчик не несет ответственности за все риски связанные с порчей имущества Заказчика.

7.8. Подрядчик не несет ответственность за порчу результата работы Подрядчика, которая произошла не по вине Подрядчика в течение проведения работ на объекте.

8. ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. При подписании настоящего договора Заказчик дает свое согласие, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на обработку Подрядчиком своих персональных данных (ФИО, дата рождения, сведения о месте регистрации,проживании, контактная информация) с целью выполнения договорных отношений и ведения внутреннего учета Подрядчика.

8.2. Подрядчик гарантирует конфиденциальность персональных данных Заказчика.8.3. Заказчик предоставляет Подрядчику право осуществлять все действия (операции) со своими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, распространение/передачу, блокирование, уничтожение.

8.4. Настоящее согласие действует бессрочно до момента подачи в письменном виде Подрядчику заявления об отзыве своего согласия на обработку персональных данных. В данном случае Подрядчик обязуется прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения договорных отношений и взаиморасчетов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений,действий внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

9.2. В случае если эти обстоятельства продолжаются более 30 дней, каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или частично, письменно предупредив об этом другую Сторону.

9.3. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных Законом или настоящим Договором.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.

10.3. Уведомление о расторжении Договора должно быть направлено другой Стороне не позднее,чем за 30 (тридцать) календарных дней до предположительной даты расторжения Договора.

10.4. В случае досрочного прекращения договора Заказчик обязан компенсировать Подрядчику затраты за частично выполненные работы.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров.

11.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Подрядчика.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащими уполномоченными на то представителями Сторон.

12.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по почтовым адресам Сторон.

12.4. Изменение объема или вида работ допускается только по письменному соглашению между Сторонами.

12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:{Контактное Лицо Контрагента 2

 (именительный)}Паспортные данные:{Паспортные Данные}2 

Почтовый адрес:{Почтовый Адрес Контрагента}

Контактный телефон:{Телефон Контрагента}_________________ / {Контактное Лицо Контрагента Инициалы (именительный)} 

/Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Пашин Петр Сергеевич

ОГРНИП 319665800172649 ИНН 667106977555

Юр. адрес: 620016,Свердловская обл, Екатеринбург г, Совхозный п., Новокомбинатская ул, дом № 25А

Факт. адрес: 620026, г. Екатеринбург,ул. Народной Воли, д. 65 оф. 406

Р/с 40802810562160041180 ПАО КБ «УБРиР» БИК 046577795 К/с 30101810900000000795

_________________ / Уланова Л.Б./ М/П

на выполнение монтажных работ на объекте. Екатеринбург {Дата} {КонтактноеЛицоКонтрагента (именительный)}, именуемый в дальнейшем «&”,”word_count”:1431,”direction”:”ltr”,”total_pages”:1,”rendered_pages”:1}

Источник: https://cvetwood.ru/dogovor_montag_fiz

Пример договора строительного подряда

Образец договор подряда с монтажником

г. Москва                               ;                                                           ;                             “_____”__________________ 20___ г

 ООО «___________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора _________________________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.         По настоящему договору Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить отделочные работы (далее «работы») в квартире Заказчика, расположенного по адресу: г.Москва, ул.____________________________ ,  общей площадью ______ кв.м., далее Объект.

1.2.         Общестроительные материалы для производства работ предоставляются Подрядчиком, по согласованию сторон Заказчик имеет право использовать свои материалы.

2. Порядок и Сроки выполнения работ

2.1.

         Подрядчик принимает на себя обязательства приступить к выполнению работ не позднее ______ми календарных дней с даты оплаты аванса предусмотренного договором и выполнить работы не позднее __________ календарных дней, в соответствии с графиком проведения работ указанным в приложении №3 настоящего договора. В срок выполнения работы не включаются нерабочие праздничные дни, в том случае, если эти дни приходятся на период выполнения работ – срок работы сдвигается соответственно на количество дней.

2.2.         Стороны согласовывают   ориентировочный график выполнения работ, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему договору. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право изменять сроки выполнения работ и их последовательность.

2.3.         Сроки выполнения работы могут быть увеличены в следующих случаях:

2.3.1.     В случаях задержек в поставках материалов Заказчиком, повлекшие простои в работе Подрядчика, срок выполнения работ по настоящему договору продлевается на количество дней задержек.

2.3.2.     В случае проведения дополнительных работ, которые оговариваются сторонами в дополнительном соглашении.

2.4.

         Стороны имеют право требовать от другой стороны проведение встреч для обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемых в рамках настоящего договора работ с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 часов и в субботу с 10:00 до 18:00 часов, за исключением праздничных дней. В случае необходимости проведения встреч в другое время, Стороны согласуют его с учетом возможностей Подрядчика и Заказчика.

2.5.         Подрядчик имеет право приостановить выполнение работ по причине отсутствия материалов Заказчика. Возобновление работ производится путем письменного согласования сторон.

2.6.         За нарушение конечного срока выполнения работ Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки.

При этом пени не могут быть  более  10% (десять процентов) от суммы не выполненных работ по настоящему договору.

В случае превышения сроков выполнения работ свыше 10 (десяти) рабочих дней при отсутствии объективных причин со стороны Подрядчика, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с письменным уведомлением Заказчика.

2.7.         В течение всего времени проведения ремонтно-строительных работ по настоящему договору все расходы по коммунальным услугам (электричество, водоснабжение и т.п.

), а также все расходы по услугам управляющей компании (охрана, обустройство территории, использование лифтом, уборка территории, вывоз мусора, изготовление пропусков, подключение временного электричества и водоснабжения, установка пожарного гидранта и огнетушителя и т.п.) в полном объеме оплачиваются за счет Заказчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1.         Подрядчик обязуется:

3.1.1.    Предъявлять Заказчику или его представителю (доверенному лицу)  все  Акты скрытых работ, журнал проведения работ, Акт выполненных работ.

3.1.2.    Информировать Заказчика или его представителя (доверенного лица) о приемке скрытых работ не менее чем за 3-е суток; в случае неявки Заказчика или его представителя (доверенного лица) Подрядчик вправе продолжать работы с односторонним подписанием Акта;

3.1.3.    Произвести опрессовку систем водоснабжения и отопления, проливку канализации и замер сопротивления изоляции электропроводки своими приборами в соответствии с действующими нормативами в присутствии представителя технадзора Заказчика с записью в журнале проведения работ;

3.1.4.    Постоянно иметь на объекте пузырьковый уровень,  правило или рейку 2 м;

3.1.5.    Оформить исполнительную документацию на скрытые коммуникации (водоснабжение, отопление, канализация, силовая и слаботочная проводка) и представить ее Заказчику или представителю (доверенному лицу) до замуровки или закрытия сетей;

3.1.6.    Выполнить работы в полном объёме в соответствии с приложением №1 (смета на работы) настоящего договора, при условии содействия Заказчика;

3.1.7.    Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в настоящем Договоре;

3.1.8.    При необходимости привлекать третьих лиц для выполнения условия настоящего договора.

3.1.9.    При обнаружении дефектов и недостатков в работе в период выполнения работ и гарантийного срока безвозмездно устранять в сроки, согласованные сторонами,  в том случае, если они возникли по вине Подрядчика. В случае возникновения недостатков не по вине Подрядчика, Подрядчик устраняет их на условиях, согласованных с Заказчиком.

3.1.10.                    Выполнять работы, используя собственное оборудование и инструмент.

Источник: https://www.magistroy.ru/informatsiya/primer-dogovora/

Договор подряда по монтажу изделий

Образец договор подряда с монтажником

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.

1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .

1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.

2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.

2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.

2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарных дней.

2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).

2.2.2.

Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.

2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ.

Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.

2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.

2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.

2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).

2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).

3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.

3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении % денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.

3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.

4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.

4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.

4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.

4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.

4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.

5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).

5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.

5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1.

Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.

6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.

7.2. Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

7.3. При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае:

  • если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
  • если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.

7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие – месяцев, Работы – месяцев.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.6.

К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

  • Индивидуальный проект Изделия – Техническое задание (при подписании Договора);
  • Приложение №1 к Договору на Изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании Договора);
  • Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения Договора);
  • Дополнительное соглашение об изменении условий Договора, в случае его оформления;
  • Правила приемки Изделий и подготовки к монтажу.

7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Адрес регистрации:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • Паспорт серия, номер:
  • Кем выдан:
  • Когда выдан:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.