Образец договора строительного подряда между юридическими лицами

Содержание

Договор подряда между юридическими лицами – рекомендации по оформлению и содержание

Образец договора строительного подряда между юридическими лицами

Бизнес юрист > Гражданское право > Договорное право > Договор подряда между юридическими лицами – правила оформления

Договор подряда между юридическими лицами делает законными сделки между ними и регулируется нормами гражданского законодательства страны. Но при совершении сделки необходимо соблюдать определенные законодательные требования.

Что такое договор подряда между юрлицами

Документ относится к разновидности гражданско-правовых сделок, в результате которых заказчик получает некую услугу, а подрядчик берет на себя обязательства по ее предоставлению за определенную плату.

В сделке должны быть задействованы 2 участника. При этом каждый из них оформляет договорные отношения на добровольной основе.

Законодательная база

Правоотношения, возникающие между хозяйствующими субъектами в ходе заключения сделки, регулируются законодательными актами, указанными в таблице 1.

НаименованиеОписание
Гражданский кодекс РФОсновной закон, определяющий нормы договорных отношений и разъяснения по договору подряда
Арбитражный процессуальный кодексИспользуется при возникновении конфликтных ситуаций между участниками сделки
Нормативные акты узкой направленностиК примеру, при выполнении строительных работ необходимо выполнять работы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, СНИПов, ГОСТов и прочее

Основные понятия на видео:

Назначение документа

Соглашение на подряд между хозяйствующими субъектами необходимо для определения порядка их взаимоотношений в рамках сделки. Пунктами договора регулируются следующие условия:

  • предмет соглашения
  • период исполнения обязательств сторонами
  • полномочия и обязательства участников
  • порядок расчетов и прочее

Если участникам сделки предстоят судебные разбирательства, то договор может использоваться как доказательство.

Виды соглашений

Можно выделить множество разновидностей соглашений. Они могут отличаться по предмету, характеру сделки и прочему. Соглашения могут заключаться на выполнение строительных, проектных, отделочных и других видов работ.

Документ может заключаться на выполнение разовой работы либо на предоставление услуг на протяжении определенного периода времени. При этом каждый договор, в зависимости от его предмета, имеет различные ограничения и обязательства, которые стороны должны исполнять.

Существенные условия

Среди важнейших условий договора выделяются следующие:

  1. Предмет соглашения. В нем приводится подробное описание работ либо услуг, которые должна выполнить подрядная организация (качественные, количественные характеристики и прочее).
  2. Временной промежуток, когда подрядчик обязан предоставить определенную услугу либо выполнить работу. Стороны могут менять сроки оформлением письменного соглашения.
  3. Стоимость работ. Ее необходимо обозначить в контракте, чтобы избежать возможных проблем и судебных издержек.

О каком предмете идет речь

Предметом договора определяется вид работ, требующийся от подрядчика, и их результат. В соответствии со ст. 703 ГК РФ по соглашению подряда могут выполняться следующие виды работ:

  • создание предмета (постройка дома)
  • действия по обработке вещей (химчистка ковров)
  • переработка (изготовление решетки из металла) и прочие работы, вещественный результат которых должен быть передан заказчику

Конечный продукт работы должен определяться соглашением по подряду и быть осязаемым для заказчика.

Сроки документа

В соглашении на подряд должны присутствовать следующие сроки:

  • временной промежуток, на протяжении которого подрядчик должен выполнить работы, согласно с календарным планом
  • период оплаты выполненных работ
  • периодичность действия (даты начала и завершения)

Обозначаем цену

В тексте должна оговариваться первоначальная стоимость работ. Окончательная цена определяется на основе представленной исполнителем проектно-сметной документации. На первоначальную стоимость может повлиять инфляция и другие факторы. Цену можно поменять по соглашению участников сделки.

Права и обязанности подрядчика

По условиям соглашения исполнитель берет на себя следующие обязательства:

  • выполнить предусмотренные работы в установленные сроки, используя собственные инструменты, рабочую силу и финансовые средства
  • предоставить заказчику работы в том качестве и количестве, которые определяются условиями и проектной документацией
  • обеспечить доставку к месту выполнения работ необходимого оборудования, инструментов, материалов
  • проинформировать заказчика о заключенных договорах субподряда и проверять качество работ, выполняемых субподрядчиками
  • соблюдать технику безопасности, пожарную безопасность и организовать охрану места проведения работ
  • оформить страховку на объект

Среди прав исполнителя выделяются следующие:

  • получить материальное вознаграждение от заказчика в сроки и объемы, установленные подрядным документом
  • на протяжении 14 дней после отправки соответствующего сообщения заказчику сдать выполненные работы

Риски подрядчика

Для подрядной организации существуют следующие риски:

  1. Заказчик может отказаться от выполнения договорных обязательств и потребовать выплаты возмещения.
  2. Если качество работ не устроит заказчика, то стоит ожидать требований о понижении цены контракта, об устранении недочетов, выплаты денежной компенсации для устранения дефектов.
  3. Если условия выполнения работ изменились, но исполнитель не уведомил об этом заказчика, а продолжил выполнение договорных обязательств в соответствии со сложившейся обстановкой, то в дальнейшем ссылаться на изменившиеся обстоятельства не получится. Они не принимаются в расчет.

Права и обязанности заказчика

В соответствии с законодательством страны заказчик должен наделяться следующими полномочиями и обязательствами:

  1. Если по условиям в результате проведения работ должны измениться качественные характеристики объекта, то заказчик вправе получить его в оговоренные документом сроки и требуемом состоянии.
  2. Обязанности по техническому обеспечению работ могут устанавливаться для заказчика. В этом случае все необходимые инструменты и материалы должны быть предоставлены исполнителю в определенные сроки и необходимом объеме.
  3. Учитывать предложения, поступающие от исполнителя в период выполнения работ.
  4. Принять объект по акту на приемку-передачу.
  5. Перечислить деньги на счет исполнителя.

Риски заказчика

При исполнении договорных обязательств заказчик рискует следующим:

  • если заказчик инициирует односторонний разрыв договорных отношений, то придется выплачивать денежную компенсацию исполнителю
  • при отсутствии участия в работе можно столкнуться с проблемой удорожания либо перенесения сроков исполнения
  • приостановка работ без должного обеспечения
  • судебные разбирательства в случае, если приемка работ не проводилась должным образом

Ответственность сторон

В этом блоке приводится описание ответственности участников сделки при несоблюдении периодичности исполнения обязательств. Обозначается величина неустойки в процентном отношении от стоимости соглашения на каждый день просрочки. Участник сделки, виновный в неисполнении обязательств, должен компенсировать другой стороне упущенную прибыль.

Спорные вопросы на видео:

Прием готового результата

После выполнения работ в полном объеме заказчик должен их принять. Если конечный продукт отвечает требованием заказчика, то стороны подписывают акт на приемку-сдачу объекта. Его оформление обязательно при выполнении строительных работ, также он применяется для других разновидностей соглашений. В случае возникновения споров акт используется участниками в судебных разбирательствах.

В акте должна содержаться следующая информация:

  • разновидность соглашения на подряд
  • правила подписания участниками
  • периодичность для подписи
  • граждане, обладающие правом подписания
  • ответственность при отказе на подписание

Если работа не устраивает

Во время приемки вещи заказчик может обнаружить дефекты. Они могут включаться в акт на приемку-сдачу объекта. Если необходимые разделы отсутствуют в документе, то подписывать акт не рекомендуется.

При этом отказ от подписи необходимо объяснять выявленными дефектами. Они должны быть изложены на бумажном носителе отдельным документом. Его необходимо передать исполнителю.

Если заказчик подписывает акт, то дальнейшие претензии к исполнителю лишаются юридической значимости.

В некоторых случаях дефекты не выявляются сразу, а проявляются через определенное время. В этом случае претензия направляется исполнителю в установленные законодательно временные промежутки.

Гарантия качества

В большинстве случаев исполнители устанавливают гарантийный срок на 12 месяцев со дня подписания акта. При этом в течение гарантийного периода должна быть обеспечена эксплуатация принятого объекта и всех его составляющих. Не входит в гарантийное обслуживание преднамеренное нанесение урона вещи.

На основе выявленных дефектов стороны составляют акт. Действие гарантии продлевается до дня, когда исполнитель не устранит выявленные дефекты. После ремонта должна быть обеспечена эксплуатация принятого объекта.

Когда расторгается договор

Участники могут преждевременно расторгнуть сделку по договоренности. Заказчик может инициировать разрыв договорных отношений в случае:

  • если исполнитель более чем на 30 дней откладывает дату завершения работ
  • исполнитель не выполнил в полном объеме своих обязательств, что привело к неудовлетворительному качеству работ

Исполнитель разрывает соглашение в случае:

  • если от заказчика поступило уведомление о необходимости приостановки работ больше, чем на 30 дней
  • при возникновении финансовых трудностей у заказчика, что не позволит рассчитаться за работы

Инициатор преждевременного расторжения договора должен в письменной форме известить другого участника сделки.

В случае разрыва договорных отношений каждый из участников должен быть готов к выплате компенсации. В некоторых ситуациях участники сделки разрывают отношения по обоюдному решению. В этом случае заказчик должен оплатить исполнителю лишь те работы, которые уже выполнены.

Образец документа

Количество экземпляров соглашения на подряд должно соответствовать числу участников сделки. Реквизиты каждого из них обязательно прописываются в тексте документа.

С примером договора подряда между юридическими лицами можно ознакомиться ниже.

Скачать договор между юрлицами [115.00 KB]

Судебная практика

Хозяйствующие субъекты очень часто обращаются в судебные инстанции для разрешения споров по соглашению подряда. Удовлетворение исковых требований пострадавшей стороны зависит от того, как грамотно оформлен договор.

К примеру, известен случай, когда заказчику удалось добиться взыскания неустойки с исполнителя за несвоевременно сданные работы. Другой случай из судебной практики свидетельствует о том, что получить компенсации от виновной стороны не получится, если в документе отсутствуют четко определенные рамки выполнения договорных обязательств.

Таким образом, соглашение на подряд очень распространено между хозяйствующими субъектами. Но оформление документа рекомендуется доверять лишь грамотным юристам, которые смогут предусмотреть все необходимые тонкости, что позволит избежать возможных судебных разбирательств в будущем.

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Источник: https://PravoDeneg.net/civil/contract/dogovor-podryada-mezhdu-yuridicheskimi-litsami.html

Заключение договора подряда между юридическими лицами: особенности сделки, образец соглашения

Образец договора строительного подряда между юридическими лицами

Одним из самых распространенных видов гражданско-правовых отношений является договор подряда. Он заключается, если работодатель заинтересован только в полученном после выполнения работ результате и планируется разовое взаимодействие с исполнителем. Отношения между сторонами, возникающими при заключении подобных сделок, регулируются главой 37 ГК РФ.

соглашения о выполнении работ между юрлицами

Справка. Договор подряда – это соглашение, по которому подрядчик должен выполнить определенную работу в установленный срок, а заказчик обязуется принять и оплатить полученный результат (ст. 702 ГК РФ).

Разновидности договора подряда.

  1. Бытовой – заключается на выполнение бытовых или личных потребностей заказчика. К отношениям, возникающим при подписании этого соглашении, возможно применение законов, защищающих права потребителей и другие правовые нормы.
  2. Строительный подряд на строительство или реконструкцию зданий, сооружений и других объектов, а также проведение работ, связанных с предметом сделки. На заказчике лежит обязанность в создании надлежащих условий для деятельности подрядчика.
  3. Государственный или муниципальный – соглашение на выполнение работ, удовлетворяющих нужды административных органов.
  4. На выполнение проектных и изыскательских работ – это составление необходимой технической документации и проведение изысканий.

Структура соглашения:

  • наименование документа, данные сторон сделки;
  • предмет соглашения: описать суть задания подрядчику;
  • сроки контракта: даты начала и окончания работ, при необходимости указываются промежуточные сроки;
  • цена сделки: стоимость работы, способы оплаты;
  • права и обязанности сторон;
  • ответственность сторон;
  • сдача и приемка работ: составление акта сдачи-приемки;
  • дополнительные условия.

Внимание. К договору может дополнительно прилагаться техническое задание, в котором заказчик определяет основные требования к выполнению заказа. Сумма оплаты труда и производственных расходов подрядчика, обычно прилагаются к документу в виде сметы.

Предмет и форма документа

Предметом договора подряда является не только заказанная работа, но и ее овеществленный результат. Согласно п.1 ст.703 ГК РФ, это может быть:

  • созданный материальный объект (стол, здание);
  • переработка одной вещи в другую (пошив одежды);
  • обработка объекта с изменением или обновлением ее свойств (ремонт, переделка);
  • другие работы, имеющие овеществленный результат (создание документации).

Договор подряда с юридическим лицом заключается в письменной форме.

Статья 703 ГК РФ. Работы, выполняемые по договору подряда

  1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.
  2. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.
  3. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

Стороны соглашения

Договор подряда является двусторонним, он заключается между заказчиком и подрядчиком. При необходимости, согласно ст. 706 ГК РФ, возможно привлечение субподрядчиков.

В этом случае ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий сделки сторонами ложится на генерального подрядчика как перед заказчиком, так и перед субподрядчиком.

Узнать для чего нужен и что содержит договор субподряда на выполнение работ, а также посмотреть образец документа можно здесь.

При заключении договора подряда с юридическим лицом, заказчик должен удостоверится, что организация-подрядчик обладает необходимой правоспособностью, которая может быть общей или специальной.

При наличии общей правоспособности организация может заниматься любой деятельностью, не требующей лицензирования. Если для выполнения заказанного вида работ необходима лицензия, то перед заключением контракта необходимо убедиться в ее наличии у подрядчика.

Цена сделки

Цена соглашения может быть твердой или приблизительной. Во втором случае окончательная стоимость определяется в результате составления сметы, которая является неотъемлемой частью соглашения.

Цена состоит из компенсации за издержки исполнителя и платы за проделанные работы.

Оплата, согласно контракту, может быть произведена денежными средствами, ответными услугами или передачей материальных объектов. Согласовывается:

  • порядок и способы платежей;
  • предоставления аванса;
  • окончательного срока расчета и т. д.

При отсутствии в соглашении цены она определяется согласно п.3 ст.424 ГК РФ.

Статья 424 ГК РФ. Цена

  1. Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

    В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

  2. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке.
  3. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Сроки

Установление сроков выполнения заказа исполнителем является существенным условием договора подряда. Согласно ст.708 ГК РФ, в этом пункте указываются даты начала и окончания работ, промежуточных этапов, проведения окончательного расчета по соглашению. При несоблюдении сроков подрядчиком заказчик вправе отказаться от сделки.

Исполнитель может продать полученный материальный результат, уведомив другую сторону, если сроки оплаты работ истекли более месяца назад.

Важно. По соглашению сторон предусматривается возможность продления сроков выполнения заказа.

Права и обязанности участников

Обязанности подрядчика:

  1. выполнить заказанные работы в установленные сроки, в пределах согласованной сметы;
  2. при использовании своих материалов, инструментов, оборудования и т. д. гарантировать их надлежащее качество;
  3. полученный результат должен соответствовать установленным нормам или требованиям, применяемых к данной категории объектов;
  4. ставить в известность заказчика об изменениях обстоятельств, выявленных в ходе выполнения заказа.

Обязанности заказчика:

  1. предоставить объект подрядчику в сроки, установленные соглашением;
  2. своевременно обеспечить другую сторону материалами, инструментами и т. д., если это предусмотрено договором;
  3. своевременно реагировать на уведомления подрядчика, для согласования работ в связи с изменившимися обстоятельствами;
  4. принять работу в указанные в документе сроки;
  5. оплатить полученный результат согласно контракту.

Сдача и приемка работ

Результат выполненных работ фиксируется в акте сдачи-приемки. Этот документ обязателен для строительных подрядов, но может использоваться и в других соглашениях. акта оговаривается в договоре отдельным пунктом:

  • порядок согласования документа сторонами;
  • сроки подписания;
  • уполномоченные лица, которые будут осуществлять приемку результата;
  • меры ответственности за отказ от подписания акта.

Срок действия документа

В документе обязательно должны быть указаны даты начала и окончания работ – это существенные условия сделки. Они не всегда совпадают со сроками действия соглашения.

Договор подряда обычно является консенсуальным, т. е. начинает действовать сразу после его подписания.

Условия его окончания могут быть определены наступлением какого-либо события или истечением определенного периода.

Например: установление конкретной календарной даты или подписание акта сдачи-приемки и получения расчета.

Дополнительные условия

В документе могут быть прописаны дополнительные условия:

  • действия непреодолимой силы: отметить возможность наступления подобных событий и порядок действия сторон;
  • порядок и условия расторжения сделки (узнайте больше об основаниях, порядке и сроках расторжения договора подряда по соглашению сторон, а также по инициативе заказчика или подрядчика);
  • гарантии, предоставленные подрядчиком: гарантии нормальной работы объекта, гарантийные сроки, гарантии качества продукта согласно нормативным документам;
  • порядок разрешения споров;
  • производство: уточняются требования к выполнению работ и согласовываются методы контроля заказчика во время их проведения.

Важно. При составлении договора подряда необходимо правильно квалифицировать заказанные работы, отличая их от других видов договорных отношений.

Подробно об условиях и правилах заключения заключения договора подряда читайте тут.

Кто еще может быть заказчиком по сделке с юрлицом?

Договор подряда с юридическим лицом может быть заключен не только с другой организацией, но и с индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, муниципальными или государственными органами.

  1. С физическими лицами обычно заключаются бытовые или строительные подряды. При оформлении договора указываются ФИО и паспортные данные заказчика. Структура соглашения является стандартной. Узнать о важных правилах и юридических тонкостях заключения договора подряда с физическим лицом, можно здесь.
  2. Договор с ИП идентичен сделке с юридическими лицами. Отличия только в заполнении раздела, где указаны адреса и реквизиты сторон.
  3. Выполнение муниципальными и государственными заказов осуществляется на основе госконтракта. Результат работы после приемки специальной комиссией оплачивается из средств местного или федерального бюджета.

О том, как корректно составить гражданско-правовой договор на выполнение работ с физлицом и в чем его отличие от трудового, читайте в этой статье.

Договор подряда заключается в письменном виде, его существенными условиями являются предмет соглашения и сроки выполнения заказа.

Юридические лица могут подписывать контракты с ИП, физическими лицами, государственными или муниципальными органами и другими организациями.

Изменения в документ вносятся только по обоюдному согласию сторон путем подписания дополнительного соглашения. Сдача-приемка выполненных работ оформляется специальным актом.

Источник: https://pravovoi.center/zpp/uslugi/raboty/podryad/dogovor-s-yurlicom.html

Договор подряда – образец (типовая форма)

Образец договора строительного подряда между юридическими лицами

г. Санкт-Петербург  “__” ________ 201__ г.

 ________________________________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем ___ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании 

________, с одной стороны, и _________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)

именуем ____ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании 

________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:______________________

2. Цена договора

 2.1. Цена договора составляет _________________________________________________.

2.2. Цена договора включает в себя _____________________________________________.

2.3. Указанная в п. 2.1 цена является предварительной. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего договора.

3. Условия оплаты

 3.1. Оплата по настоящему договору производится ______ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)

3.2. Форма оплаты _______________________ (платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив и т.п.)

3.3. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

4. Сроки исполнения

4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в сроки, установленные календарным планом работ (приложение).

4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие сроки: _______________________________.

4.3. Срок действия договора: начало _____________________; окончание ______________________________.

5. Обязательства сторон

 5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации ________________________.

5.1.2. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

5.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемыхими работ.

5.1.4. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.

5.1.5. Осуществить страхование объекта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику объект в объеме и в сроки, установленные календарным планом работ.

5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором.

5.2.3. Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере ______________ % цены договора за каждый день просрочки.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. Действие непреодолимой силы

7.1.

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленномзаконодательством порядке.

9. Порядок изменения и дополнения договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

– задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;

– снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

– при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

– при уменьшении стоимости работ более чем на ___________ % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;

– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

9.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

9.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Прочие условия

10.1. Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.2. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается продолжительностью 24 месяца.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатковосуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.7. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

10.8. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.10. Другие условия по усмотрению сторон _______________________________________________________

10.11. К договору прилагается календарный план работ (приложение).

11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

От Заказчика: Генеральный директор _________________ Фамилия И.О.

м.п.

От Подрядчика: Генеральный директор _________________ Фамилия И.О.

м.п.

Полезные ссылки по теме “Образец договора подряда”

Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/dogovor/dogovor-podryada.htm

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.